🇭🇺 Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Építő-Bontó-Szerelő Kft.

Cégnév: Építő-Bontó-Szerelő Kft.
Székhely: 1028 Budapest, Gazda utca
E-mail: epitobontoszerelokft@gmail.com
Ügyvezető: Heinlein Lázló József
Honlap: https://www.epitobontoszerelo.com/

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az Építő-Bontó-Szerelő Kft. és a Megrendelő között létrejövő szerződések általános feltételeit tartalmazzák. Jelen feltételek a felek között létrejövő valamennyi vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

1. Nyújtott szolgáltatások

A Szolgáltató fő tevékenységei:

• építési munkák

• felújítási munkák

• bontási munkák

• kapcsolódó szerelési és kivitelezési feladatok

A pontos munkatartalmat minden esetben egyedi írásos ajánlat vagy vállalkozási szerződés határozza meg.

2. A szerződés létrejötte

A szerződés az alábbi lépések szerint jön létre:

1. Megrendelő ajánlatot kér

2. Szolgáltató írásban árajánlatot ad

3. Megrendelő az ajánlatot írásban elfogadja

Szóbeli megállapodás csak írásbeli visszaigazolással válik érvényessé.

3. Árak és fizetési feltételek

• az árak mindig egyedi ajánlat szerint kerülnek meghatározásra

• a fizetés módja: átutalás vagy készpénz

• Szolgáltató előleg kérésére jogosult

• fizetési késedelem esetén a jogszabály szerinti késedelmi kamat kerül felszámításra

4. Teljesítés és határidők

• a teljesítési határidőt az egyedi szerződés tartalmazza

• vis maior esetén határidő-hosszabbítás lehetséges

• Megrendelő köteles a munkaterület átadására és megközelíthetőség biztosítására

• a munkavégzés akadályoztatása a határidő módosítását vonhatja maga után

5. Megrendelő kötelezettségei

A Megrendelő köteles:

• a munkaterületet rendeltetésszerűen átadni

• szükséges engedélyeket biztosítani

• közművek hozzáférését lehetővé tenni

• a munkaterületet veszélyforrásoktól mentesíteni

6. Jótállás és szavatosság

Szolgáltató a hatályos jogszabályok szerint:

• kellékszavatosságot vállal

• jogszabály szerinti jótállás jár, ahol kötelező

Nem terjed ki a jótállás:

• rendeltetésellenes használatra

• Megrendelő hibájából eredő károkra

• természetes elhasználódásra

• idegen beavatkozásra

7. Felelősségkorlátozás

Szolgáltató nem felel:

• elmaradt haszonért

• közvetett károkért

• a Megrendelő által a helyszínen hagyott ingóságokban keletkezett károkért

A Szolgáltató kártérítési felelőssége legfeljebb a vállalkozási díj mértékéig terjed.

8. Elállás és felmondás

A felek jogosultak a szerződéstől elállni, ha:

• a másik fél súlyos szerződésszegést követ el

• a teljesítés ellehetetlenül

A Megrendelő egyoldalú felmondása esetén:

• a már elvégzett munkát ki kell fizetni

• a felmerült költségek megtérítendők

9. Adatkezelés

A személyes adatok kezelése a Szolgáltató külön Adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint történik.

10. Irányadó jog és jogvita

• jelen szerződésre a magyar jog az irányadó

• jogvita esetén a felek békés úton rendezik vitájukat

• ennek eredménytelensége esetén a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes bíróság jár el

11. Záró rendelkezések

Jelen ÁSZF a közzététel napjától hatályos, és visszavonásig érvényes.
A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani.